Algemene voorwaarden

  1. TOEPASSELIJKHEID EN AFWIJKINGEN
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die worden afgesloten met uitsluiting de voorwaarden van de co-contractant. De klant verklaart deze voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Afwijkingen hieraan, zelfs indien vermeld op onze documenten, zijn alleen ons tegenstelbaar als de zaakvoerder ze schriftelijk heeft bevestigd.
  1. OFFERTES
  • De prijzen en voorwaarden op onze offertes zijn slechts geldig voor de duur van 1 maand en onder voorbehoud dat er zich geen wijzigingen voordoen bij onze leveranciers.
  1. LEVERING
  • De goederen die door de aannemer geleverd worden, worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk op de werf kunnen worden geleverd en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt worden, om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken.
  • Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden van meer dan 15 minuten, zullen worden aangerekend.
  • Behoudens andersluidend schriftelijk beding gaat het risico na plaatsing van goederen over op de klant.
  1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  • Alle geleverde goederen blijven eigendom van de aannemer tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de overeenkomst.
  1. KLACHTEN
  • Tenzij andersluidend schriftelijk beding wordt er overeengekomen, dat als er binnen de 8 dagen na de beëindiging van de werken geen bemerkingen aangetekend overgemaakt worden aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief te zijn aanvaard. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve aanvaarding.
  • Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na postdatum bij aangetekend schrijven gemotiveerd worden betwist.
  • Bij klachten wegens gebreken mogen betalingen vanwege de koper enkel ingehouden worden voor het gedeelte dat in passende verhouding staat tot de opgetreden materiële gebreken. De koper kan enkel betalingen inhouden wanneer een klacht geformuleerd wordt omtrent de gegrondheid waarvan geen twijfel bestaat. Wordt de klacht ten onrechte geformuleerd, dan hebben wij het recht de ontstane kosten terug te vorderen van de koper.
  1. AANSPRAKELIJKHEID
  • De aansprakelijkheid van de aannemer m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
  • De aannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor: − de gebreken in grondstoffen, materialen of producten die door de klant zelf werden gekozen spijts het door de aannemer gemaakte voorbehoud − de gebreken aangebracht door de gebruiker van het gebouw na oplevering − de foutloze aansprakelijkheid
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor montage- of herstellingsfouten wanneer de installatiebedrijven de goederen zelfstandig bij ons aankopen en zelf installeren.
  • De aansprakelijkheid van de aannemer valt weg wanneer derden betrokken worden bij de werken.
  1. ANNULATIE DOOR DE KLANT
  • Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% op de totale aannemingsprijs.
  1. BETALING
  • Behoudens schriftelijk anders bedongen, zijn de facturen strikt te betalen binnen de 8 dagen na factuurdatum.
  • Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlsinterest verschuldigd ten belope van 1,5 % per maand van het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van € 125,00), onverminderd het recht van GREVOS om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Hierbij vervallen alle eventuele vroeger gemaakte betalingsafspraken en wordt het volledig openstaand schuldsaldo opeisbaar.
  • Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met GREVOS gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van dagvaarding in faillissement, bij aanvraag van gerechtelijke reorganisatie of minnelijk akkoord, uitstel van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is GREVOS gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling elk dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden mits passende kennisgeving, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.
  • De prestaties worden gefactureerd in functie van de vooruitgang van de werken.
  1. WAARBORG
  • De zichtbare gebreken of de gebreken in conformiteit welke van bij de plaatsing bijstonden, moeten binnen de 3 dagen aangetekend gemeld worden aan de aannemer vanaf de datum der plaatsing, zoniet worden zij geacht te zijn aanvaard.
  • Voor wat betreft de verborgen gebreken, waarborgt de aannemer deze voor zover ze zich manifesteren binnen het jaar na de definitieve aanvaarding van de werken. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van slecht onderhoud of beschadiging vanwege de klant of derden.
  • Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de klant elk gebrek dat binnen de 2 weken zichtbaar wordt, aangetekend meldt aan de aannemer. Een laattijdig melden impliceert dat de waarborg vervalt.
  1. BEVOEGDHEID
  • In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken en vredegerechten van Kortrijk bevoegd. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.
  1. BTW
  • Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.
  • tw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.